建设工程施工合同纠纷起诉状.docx

民事起诉状

原告：XXXXXX

统一社会信用代码：XXXXXXXX

住所地：XXXXXXXX

法定代表人：XXX，XXX

被告一：XXXXXX

统一社会信用代码：XXXXXXXX

住所地：XXXXXXXX

法定代表人：XXX，XXX

被告二：XXXXXX

统一社会信用代码：XXXXXXXX

住所地：XXXXXXXX

法定代表人：XXX，XXX

诉讼请求：

一、判令两被告向原告支付欠付的工程款XXXXXXXX元（以下币种均为人民币）及逾期付款利息（自XXXX年XX月XX日起以XXXXXXX元为基数按照年利率XX%的标准计算至XXXX年XX月XX日为XXXXX元；自XXXX年XX月XX日起以XXXXXXXX元为基数按照年利率XX%的标准暂计至XXXX年XX月XX日为XXXXXX元；此后以XXXXXXXX元为基数按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止）；

二、判令两被告向原告支付因停工而遭受的损失共计XXXXXXX元；

三、判令原告在两被告欠付的工程款范围内对涉案工程的折价款或拍卖款享有优先受偿权；

四、判令两被告承担本案的案件受理费、保全费等全部诉讼费用。

以上金额合计：XXXXXXXX元。

事实与理由：

XXXX年，原告XXXXXX（乙方）与被告一XXXXXX（甲方）签署了《XXXX广场商业改造工程施工合同》（下称《施工合同》），约定原告负责XX市XX镇XX广场商业改造工程施工项目，承包范围包括“装饰、电气、给排水、幕墙、空调、新风、厨房通风、弱电智能化、消防、防排烟工程、结构加固、VI导视、泛光照明、软装、户外工程等多专业工程材料设备采购及安装、验收移交、保修等装修工程”，合同暂定总价为XXXXXXXX元，开工日期为XXXX年XX月XX日，工期总日历天数为XX日历天。

XXXX年XX月XX日，因被告一直未能按照《施工合同》约定审批和支付进度款，项目被迫停工。为此，原告与被告达成《会议纪要》，约定被告于XXXX年XX月底支付XXXXXXX元作为进度款，具体完工工期根据实际情况再议定，现场施工安排由原告根据实际情况部署，因此产生的直接成本由被告承担。

XXXX年XX月XX日，为落实《会议纪要》，被告二XXXXXX与原告签订《<XXXX广场商业改造工程施工合同>补充协议一》（下称《补充协议一》）。XXXX年XX月XX日，原告与被告一签订《<XXXX广场商业改造工程施工合同>补充协议》（下称《补充协议》）。《补充协议一》和《补充协议》对工程款支付和工期进行了重新约定。

XXXX年XX月XX日，被告安排商铺进入涉案工程XXXX广场进场装修，XXXX广场于XXXX年XX月XX日正式开业。

XXXX年XX月，被告一与原告因涉案工程的工期等问题产生诉讼纠纷。XXXX年XX月XX日，被告一与原告达成和解并签署《会议纪要》，一致同意将涉案工程竣工验收的时间变更为“在完成消防验竣工收后及乙方（原告）按照甲方（被告）提供的附件一完成属于乙方责任的整改、维修后”。《会议纪要》签署后，原告于XXXX年XX月XX日完成了《会议纪要》附件一约定的维修内容。但涉案工程因被告方原因直至XXXX年XX月XX日才通过消防验收。

XXXX年XX月XX日，原告向被告一提交《XXXX年XX月进度款申报》，要求被告按照《会议纪要》及《补充协议》的约定支付进度款XXXXXXX元；XXXX年XX月XX日，原告向被告提交《工程结算书》，但被告均以种种理由拖延付款、工程结算。

原告认为，原被告签订的《施工合同》、《补充协议一》、《补充协议》、两次《会议纪要》等文件系双方的真实意思表示，不存在无效、可撤销情形，被告未按期支付工程进度款、无故拖延工程结算的行为已经构成违约。原告为维护自身合法权益，特向贵院提起诉讼，请求贵院依法支持原告的全部诉讼请求。

此致

XXXXXX人民法院

具状人（盖章）：XXXXXX

法定代表人：XXX

年 月 日

附《工程款逾期支付利息计算表》